Статья № - (Статья от 19 января 2018 г. «Белявский, С.Ч. Последствия недостаточности исходных данных при заключении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.»)

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

БЕЛЯВСКИЙ С.Ч.,

судья экономического суда Гродненской области

Аннотация

Заключение договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ без достаточного комплекта исходных данных зачастую выливается в нарушение сроков выполнения проектных и изыскательских работ, а в последующем – отказ от их приемки, расторжение договора и взыскание санкций. Материал посвящен способам защиты проектировщика от подобных ситуаций.