Решение № - (Решение экономического суда Могилевской области от 8 февраля 2023 г. «Рассмотрено дело о взыскании пени за нарушение сроков сдачи заказчику результатов работ, их видов (этапов), установленных договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Иск удовлетворен частично.»)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Экономический суд Могилевской области в составе судьи М., при секретаре судебного заседания – помощнике судьи К., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску республиканского унитарного производственного предприятия И. (М. область, г. Б.) к обществу с ограниченной ответственностью П. (г. М.) о взыскании 4470,44 рубля, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика – общество с ограниченной ответственностью С. (г. М.), при участии представителей: истца – юрисконсульта Р. (доверенность от **.**.**** № ***, по **.**.****), ответчика – юрисконсульта Г. (доверенность от **.**.**** № ***, по **.**.****), главного инженера проекта Л. (доверенность от **.**.**** № ***),