Решение № - (Решение хозяйственного суда города Минска от 13 декабря 2011 г. «Поскольку заказчик не оплатил выполненные работы, исковое требование подрядчика о взыскании основного долга удовлетворено. Неустойка и проценты за пользование чужими денежными средствами также подлежат взысканию, так как момент сдачи работ заказчику определяется при сопоставлении показаний специалиста об устранении повреждения в течение 2 дней с момента его обнаружения, приемки работ заказчиком, его пояснений о подписании акта приемки выполненных работ и справки об их стоимости в течение нескольких дней с момента происшествия.»)

РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА ГОРОДА МИНСКА

13 декабря 2011 г. (дело N 623-17/2011/21)

Рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску частного монтажно-технологического унитарного предприятия "С" к ответчику - частному производственно-строительному унитарному предприятию "А" о взыскании 18830286 руб., из которых 15203938 руб. основного долга, 2212173 руб. неустойки, 1414175 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, суд

установил:

Частное монтажно-технологическое унитарное предприятие "С" обратилось в суд с иском к частному производственно-строительному унитарному предприятию "А" о взыскании 15203938 руб. основного долга, 2212173 руб. неустойки, 1414175 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.