Решение № - (Решение хозяйственного суда Могилевской области от 27 февраля 2008 г. «Требования субподрядчика о взыскании с подрядчика неустойки за уклонение от приемки выполненных строительных работ не подлежат удовлетворению, если судом установлено, что работы на момент направления для подписания акта выполненных работ не были завершены, а также форма акта не соответствует требованиям законодательства.»)

РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

27 февраля 2008 г. (дело N 14-5/2008)

Хозяйственный суд, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску (заявлению) Общества с дополнительной ответственностью "А" к Обществу с ограниченной ответственностью "Б" третье лицо на стороне истца, не заявляющее самостоятельных требований - Совместное общество с ограниченной ответственностью "С" о взыскании 4989486 руб.,

установил:

Истец обратился в хозяйственный суд с иском о взыскании с ответчика 4989486 руб. неустойки за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов.