Решение № - (Решение хозяйственного суда Могилевской области от 4 марта 2008 г. «В связи с несвоевременной оплатой выполненных работ по договору строительного подряда суд удовлетворяет требования подрядчика о взыскании с заказчика пени и процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд уменьшил размер неустойки, констатируя ее несоразмерность последствиям нарушения обязательств, учитывая период просрочки, а также взысканные суммы процентов.»)

РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

4 марта 2008 г. (дело N 34-6/2008)

Хозяйственный суд, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "А" к коммунальному унитарному предприятию "Б" о взыскании 9135075 руб.,

установил:

Иск заявлен о взыскании с ответчика 7718111 руб. пени и 1416963 руб. процентов.

Истец о дне судебного заседания извещен надлежащим образом. Иск просит рассмотреть в его отсутствие. Исковые требования поддержал в заявленной сумме.

Ответчик отзывом на иск и в судебном заседании указал, что истец произвел неверный расчет пени и процентов, так как акт выполненных работ направлен истцом и подписан ответчиком в декабре 2006 года. Кроме того, истец в исковом заявлении соединил различные виды работ по различным договорам, от которых начислял сумму пени и ответчик не согласен с расчетом. В судебное заседание ответчик не прибыл. Своего расчета иска не представлял.