Решение № - (Решение хозяйственного суда Гомельской области от 12 апреля 2008 г. «В связи с нарушением сроков выполнения работ подрядчиком суд удовлетворяет требования заказчика о взыскании неустойки. Доводы подрядчика о том, что несвоевременное выполнение работ имело место по вине заказчика, суд отклоняет, так как контракт не содержит условий об освобождении подрядчика от уплаты санкций за нарушение сроков выполнения работ в случае нарушения заказчиком сроков оплаты выполненных работ.»)

РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

12 апреля 2008 г. (дело N 268-8/2008)

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, суд

установил:

26 апреля 2007 года коммунальным жилищно-эксплуатационным дочерним унитарным предприятием "А" (заказчик) и ООО "Б" (подрядчик) заключен контракт на выполнение работ по объекту "Здание".

КУП "В" (истец) заявил требования о взыскании с ответчика 23037575 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ.

Решением Облисполкома от 29.12.2007 г. зарегистрирован устав КУП "В" в связи с присоединением к нему КЖЭДУП "А"; КУП "В" является правопреемником КЖЭДУП "А".