Официальная правовая информация |
ОСОБЕННОСТИ НЕОБОСНОВАННОГО УКЛОНЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА ОТ ПОДПИСАНИЯ АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
Белявский С.Ч.,
Судья хозяйственного суда Гродненской области,
заместитель председателя Гродненского
областного отделения Союза юристов
|
Материал подготовлен |
В отношении выполненных строительных работ подрядчик вправе помимо перечисленного заявить требование о взыскании неустойки, если заказчик немотивированно не подписывает акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ. В соответствии с