Официальная правовая информация |
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 февраля 2023 г. |
|
Судья суда Минского района Минской области П. при секретаре судебного заседания К., с участием истца Х., ответчика Г., его представителя – адвоката К., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в городе Минске гражданское дело по иску индивидуального предпринимателя Х. к Г. о взыскании неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами,
УСТАНОВИЛ:
В заявлении суду ИП Х. указал, что между ним (подрядчиком) и Г. (заказчиком) **.**.**** года был заключен договор строительного подряда, в силу которого подрядчик обязался выполнить строительно-монтажные работы по возведению чаши бассейна по адресу М. район, дер. К., ул. С., *, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить их стоимость. Кроме того, стороны согласовали, что данные работы должны быть проведены в срок с **.**.**** по **.**.****. Решением суда Минского района от **.**.**** года с Г. в его пользу была взыскана сумма основного долга за выполненные работы в размере 3161 рубля 37 копеек. Поскольку денежные средства не выплачены, просил взыскать с Г. в свою пользу сумму неустойки, предусмотренную п. 3.4 договора от **.**.****, в размере 5197 рублей 78 копеек за период с **.**.**** по **.**.****, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1108 рублей 76 копеек за тот же период.