Решение № - (Решение хозяйственного суда Брестской области от 7 октября 2013 г. «Так как подрядчик выполнил строительные работы с нарушением сроков, установленных договором, суд удовлетворил требования заказчика о взыскании неустойки. Сумма неустойки была уменьшена ввиду несоразмерности последствиям нарушения обязательства. Доводы подрядчика о том, что заказчик не уведомлял его об имевшей место просрочке, подписывал акты сдачи-приемки выполненных работ без замечаний, не являлись основанием для освобождения от ответственности в форме уплаты санкций.»)

РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 октября 2013 г. (дело № 128-8/2013)

Хозяйственный суд Брестской области, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску И. районного потребительского общества Б. обл., г. И. к частному строительному унитарному предприятию "Б" Б. обл., Д. р-н о взыскании 13729881 рубля пеней, исследовав и оценив непосредственно в судебном заседании все имеющиеся в материалах дела доказательства,

установил:

Истец – И. районное потребительское общество Б. обл., г. И. предъявило иск к частному строительному унитарному предприятию "Б" Б. обл., Д. р-н н о взыскании 13729881 рубля пеней.