Решение № - (Решение экономического суда Брестской области от 8 июля 2019 г. «За нарушение сроков выполнения работ по договору строительного генподряда суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению частично.»)

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

г. Брест

Экономический суд Брестской области, рассмотрев с участием представителей истца и представителя ответчика в открытом судебном заседании дело по иску производственного республиканского унитарного предприятия «М» к открытому акционерному обществу «Б» о взыскании 45 326,25 руб. пени,

установил:

Истец просит взыскать с ответчика 45 326,25 руб. пени за нарушение сроков выполнения работ по договору строительного генподряда от 03.11.2017 за период с 17.10.2018 по 04.12.2018, указав в обоснование исковых требований, что ответчик по состоянию на 16.10.2018 не выполнил строительно-монтажные работы на сумму 687 490,78 руб., в связи с чем у истца возникло право на взыскание с ответчика пени за нарушение сроков выполнения работ на основании указанного договора. В обоснование исковых требований истец сослался на