Постановление № - (Постановление апелляционной инстанции хозяйственного суда города Минска от 12 мая 2011 г. «Судом первой инстанции правомерно удовлетворены требования истца (инвестора) о признании недействительным одностороннего отказа ответчика (застройщика) от исполнения договора инвестирования строительства, понуждении к исполнению обязательства и взыскании неустойки за просрочку выполнения работ, поскольку право застройщика отказаться от договора не распространяется на случаи приостановки инвестором финансирования.»)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА ГОРОДА МИНСКА

12 мая 2011 г. (дело N 107-21/2011/323а)

Апелляционная инстанция хозяйственного суда города Минска, рассмотрев апелляционную жалобу производственно-торгового частного унитарного предприятия "Д" белорусского физкультурно-спортивного общества "И" на решение хозяйственного суда города Минска от 12 апреля 2011 г. по иску иностранного общества с ограниченной ответственностью "Б" к производственно-торговому частному унитарному предприятию "Д" белорусского физкультурно-спортивного общества "И" (БФСО "И") о признании отказа от исполнения договора недействительным, взыскании 275515533 руб. пени и понуждении ответчика к исполнению договора,