Решение № - (Решение хозяйственного суда города Минска от 20 октября 2011 г. «Поскольку инвестор несвоевременно перечислил заказчику финансовые ресурсы на строительство (оплату выполненных работ), суд посчитал частично обоснованными требования истца о взыскании пени и процентов за пользование чужими денежными средствами. Требования заказчика в части взыскания пени за несвоевременное перечисление аванса ввиду несогласованности срока и суммы перечисления являются необоснованными. Учитывая отсутствие четкой согласованности по срокам оплаты, а также компенсацию причиненного заказчику ущерба взысканием процентов, суд уменьшил размер взыскиваемой неустойки.»)

РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА ГОРОДА МИНСКА

20 октября 2011 г. (дело N 397-21/2011)

Хозяйственный суд города Минска, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску коммунального унитарного предприятия "М" к ответчику - жилищно-строительному потребительскому кооперативу "У" о взыскании 207988944 руб. пени,

установил:

Коммунальное унитарное предприятие "М" обратилось в суд с иском к жилищно-строительному потребительскому кооперативу "У" о взыскании 207988944 руб. пени за несвоевременную оплату выполненных работ.

Согласно обстоятельствам дела по договору от 30.12.2009 N 03-03/35-09 (далее - договор), заключенному между сторонами, истец принял на себя обязательства оказывать для ответчика услуги заказчика по строительству объекта "Многоквартирный жилой дом N 4 по детальному плану, не относящийся к категории повышенной комфортности".