Решение № - (Решение хозяйственного суда города Минска от 2 февраля 2007 г. «Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора строительного подряда, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения суммы предоплаты, неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами.»)

РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА ГОРОДА МИНСКА

2 февраля 2007 г. (дело N 12-3/2007)

Хозяйственный суд г.Минска, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Открытого акционерного общества "А", к Строительно-монтажному частному унитарному предприятию "Б", г.Минск о взыскании 137348432 руб.,

установил:

Между сторонами по настоящему делу 19.05.2006 заключен договор N 19/05-06 (в редакции протокола об урегулировании разногласий от 08.06.2006), в соответствии с которым ответчик обязался разработать проектно-сметную документацию по объекту "Крытая стоянка для хранения и стоянки электрокар на территории ОАО "А" и выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные и специальные работы по вышеуказанному объекту, а истец создать необходимые условия для выполнения работ, принять результаты этих работ и оплатить обусловленную договором цену.