Решение № - (Решение хозяйственного суда города Минска от 31 января 2007 г. «Требования генподрядчика о взыскании с субподрядчика пени за нарушение сроков выполнения строительных работ отклонены судом, т.к. просрочка была допущена из-за несвоевременного предоставления ПСД генподрядчиком и вина субподрядчика отсутствовала. Кроме того, договором субподряда предусмотрено автоматическое продление сроков выполнения работ при несвоевременном предоставление ПСД, которое может повлиять на продолжительность работ.»)

РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА ГОРОДА МИНСКА

31 января 2007 г. (дело N 632-10/06)

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ

по иску ЗАО "А" к ОДО "Б", третье лицо на стороне ответчика ООО "В" о взыскании 2823513 руб.

Между истцом (Генподрядчик) и ответчиком (Субподрядчик) заключен договор субподряда N 41/С от 07.07.2004 г. на выполнение подрядных работ по устройству наружных сетей водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации на объекте "Реконструкция застройки поселка с размещением группы жилых домов малой и средней этажности в границах улиц М. - К. - С. в составе: Жилой дом средней этажности N 1 по генплану в квартале улиц А. - К. - пер. Ф.; Жилые дома средней этажности NN 2, 3 по генплану на пересечении улиц К. и Ю., со сроком выполнения в августе 2005 г.