Решение № - (Решение экономического суда Гродненской области от 5 января 2023 г. «Рассмотрено дело о взыскании неустойки за просрочку принятия выполненных работ и подписания соответствующей документации, неустойки за просрочку оплаты выполненных работ, процентов за пользование чужими денежными средствами по договору строительного генподряда. Иск удовлетворен частично.»)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

г. Гродно

Экономический суд Гродненской области в составе судьи К. при секретаре судебного заседания – помощнике судьи Ф., с участием представителя истца – юрисконсульта К. (доверенность б/н от **.**.****, паспорт *** от **.**.****), представителя ответчика – директора Б. (паспорт *** от **.**.****), рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью Т. (г. Г.) к частному торговому унитарному предприятию Б. (г. Л.) о взыскании 27 334,86 руб., в том числе 6252,77 руб. неустойки за просрочку принятия выполненных работ и подписания соответствующей документации, 10 000,00 руб. неустойки за просрочку оплаты выполненных работ, 11 082,09 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами,