Решение № - (Решение хозяйственного суда Минской области от 1 октября 2013 г. «Заказчик не оплатил выполненные подрядчиком работы. Суд частично удовлетворил требования подрядчика о взыскании неустойки за просрочку оплаты выполненных строительных работ, неустойки за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и процентов за пользование чужими денежными средствами, уменьшив суммы неустойки, так как взыскиваемые проценты компенсировали последствия неисполненного заказчиком обязательства.»)

РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

1 октября 2013 г. (дело N 148-2/2013)

Хозяйственный суд Минской области, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с дополнительной ответственностью "Д" (истец) к обществу с ограниченной ответственностью "А" (ответчик) о взыскании 111964294 руб. основного долга, неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 1200000 руб. в возмещение расходов по оплате юридических услуг,

установил:

Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика 111964294 руб., из которых: 30197024 руб. – неустойка (подпункт 8.2.3 договора от 27.08.2012) за просрочку оплаты выполненных строительных работ за период с 17.05.2013 по 22.07.2013, 72046310 руб. – неустойка за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов (подпункт 8.2.2 договора) за период с 01.01.2013 по 22.07.2013 и 9720960 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 17.05.2013 по 22.07.2013.