Решение № - (Решение хозяйственного суда Могилевской области от 9 июня 2008 г. «Ответчик ненадлежащим образом выполнил свои обязательства по договору о долевом строительстве, так как нарушил предусмотренные сроки ввода объекта в эксплуатацию, следовательно, требования истца о взыскании пени заявлены правомерно. Однако истец также нарушал договорные обязательства - несвоевременно и не в полном объеме вносил взносы на строительство. При таких обстоятельствах суд уменьшает размер неустойки на 70%.»)

РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июня 2008 г. (дело N 169-5/2008)

Хозяйственный суд, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя Ивановой И.И. к Унитарному коммунальному ремонтно-торговому предприятию "А" о взыскании 586489 руб.,

установил:

Иск заявлен о взыскании 586489 руб. пени за просрочку исполнения обязательства по договору о долевом строительстве.

В обоснование исковых требований истец указал, что в соответствии с договором о долевом строительстве от 02.12.2005 ответчик обязался за счет истца организовать и обеспечить строительство павильона (магазина) с благоустройством территории и мест общего пользования общей площадью 17 кв.м в Торговом центре, а истец обязался оплачивать строительство в соответствии с условиями договора.