Решение № - (Решение хозяйственного суда Гомельской области от 3 марта 2008 г. «В связи с невыполнением истцом условий договора строительного подряда о создании комиссии и о направлении требований ответчику, в которых содержался бы расчет и обоснование заявленных сумм, у истца в настоящее время отсутствуют основания для предъявления требований к ответчику по рассматриваемому договору. При таких обстоятельствах требования истца по взысканию суммы превышения аванса над стоимостью выполненных работ, пени за просрочку выполнения работ заявлены необоснованно.»)

РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

3 марта 2008 г. (дело N 56-7/2008)

Хозяйственный суд Гомельской области, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску коммунального унитарного предприятия "А" к обществу с дополнительной ответственностью "Б" о взыскании 33429600 руб.,

установил:

Истец просит взыскать с ответчика 30428438 руб. задолженности по договору от 15.06.2006 в связи с выполнением ответчиком работ на объекте "В" как разность между перечисленными ответчику денежными средствами и стоимостью выполненных ответчиком работ на основании