Решение № - (Решение экономического суда Могилевской области от 23 декабря 2021 г. «Рассмотрено дело по иску ИПУП к ООО о взыскании пени за нарушение сроков выполнения строительных работ по договору строительного подряда. Иск удовлетворен частично.»)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Экономический суд Могилевской области в составе судьи М. при секретаре судебного заседания – помощнике судьи К., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску иностранного производственного унитарного предприятия Ф. (г. М.) к обществу с ограниченной ответственностью А. (г. М.) о взыскании 16 990,46 рубля, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, на стороне истца – общество с ограниченной ответственностью С. (г. М.), при участии представителя истца: адвоката Л. (доверенность от **.**.****), представителя ответчика: ведущего юрисконсульта М. (доверенность от **.**.**** № ***),