Решение № - (Решение хозяйственного суда Брестской области от 23 января 2007 г. «Со стороны заказчика обязательства по договору строительного подряда выполнены надлежащим образом - объект строительства сдан в эксплуатацию. При этом подрядчиком нарушены условия договора в части обязательства по сроку выполнения строительных работ. В таком случае в соответствии с договором с подрядчика подлежит взысканию штраф в размере 0,15% от сметной стоимости объекта за каждый день просрочки.»)

РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 января 2007 г. (дело N 483-7/2006)

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ

По делу по иску городского исполнительного комитета к ЧУСП "А" о взыскании штрафных санкций 115800000 руб. за нарушение договорных обязательств по сроку ввода строительного объекта (жилого дома) в эксплуатацию.

Ответчик требование о взыскании штрафных санкций отклонил полностью исходя из следующего.

Ответчик утверждает, что он не является должником истца в части выполнения обязательства по строительству 72-квартирного (или 88-квартирного жилого дома), так как заказчиками строительства являются граждане и юридические лица, с которыми ответчик заключил договора на долевое строительство жилых и нежилых встроенных помещений, а также вина ответчика в нарушении сроков строительства 72-кв. жилого дома отсутствует постольку, поскольку истец своим решением 08.06.2004 г. разрешил строительство нового объекта, каковым являлся введенный в эксплуатацию 88-квартирнный жилой дом. При этом "88-квартнрный жилой дом" является новым объектом, а "72-кв. жилой дом" и "88-квартирный жилой дом" являются разными объектами, с различными сроками строительства, сметной стоимостью строительства, площадью здания, а также различными техническими характеристиками.